Доказали вину заказчика в срыве сроков исполнения контракта

К нам обратился клиент со следующей проблемой:
Между клиентом (Поставщик) и Министерством здравоохранения (Заказчик) был заключён государственный контракт, по условиям которого Поставщик обязался в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку аппаратов (Оборудование) и надлежащим образом осуществить доставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж персонала Получателя.
Цена контракта составляла около 56 млн рублей

В контракте предусмотрен срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию. Фактически акт ввода Оборудования был подписан на полгода позже, оплата Контракта была осуществлена также с полугодовой просрочкой
Таким образом, клиент обязательства по поставке товара осуществил с нарушением сроков, установленных Контрактом, в связи с чем Министерством при окончательном расчете по Контракту удержана неустойка.

В данном случае перед нами стояла задача доказать, что сроки были существенно нарушены по вине Заказчика.
В первую очередь мы обратились к Заказчику с претензией о том, что его обязательства были исполнены ненадлежащим образом, с существенным нарушением сроков. Ответа на претензию не последовало и был подан иск в суд.

В суде мы представили доказательства того, что наш клиент был лишен фактической возможности осуществить сборку, установку монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию оборудования и иные обязательства по Контракту в срок, установленный Контрактом, ввиду нарушения Заказчиком своих обязательств - Ответчик не подготовил помещения или места эксплуатации в срок. В случае, если бы Ответчик подготовил помещения или места эксплуатации в срок, установленный договором. Истец получил бы оплату по Контракту - не позднее 11 сентября 2017 г.

В соответствии Контрактом в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактов, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Суд вынес решение о взыскании с Министерства здравоохранения в пользу клиента задолженность по договору (удержанная сумма) в сумме 5 553 335 26 рублей, пени в сумме 1 594 069 рублей, штраф в сумме 847 500 рублей, судебные расходы.